Contratto di appalto (Art. 1655 c.c.)

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Settembre 2008

Page 335

N. . . . repertorio

N. . . . raccolta

Contratto di appalto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . nel mio studio in via . . . n. . . . avanti a me dott. . . . notaio residente in . . . iscritto presso il collegio notarile di . . .

Sono presenti i signori:

. . ., . . ., nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . .

. . ., . . ., nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . .

Persone della cui identità personale sono certo, le quali dichiarano e convengono quanto segue:

Il signor . . . commette e dà in appalto a . . . che accetta ed assume, di costruire una villetta ad uso di civile abitazione, su area di esso committente, in comune di . . . via/piazza . . .; villetta che sarà costituita da . . . piani oltre il terreno e il cantinato, avrà le seguenti dimensioni . . . e dovrà essere costruita secondo il disegno, le misure, le prescrizioni, di cui al progetto redatto dall'ing . . . che si allega sotto A, con i materiali e le finiture descritte nel capitolato, che si allega sotto B. Il corrispettivo dell'appalto è convenuto nella somma di euro . . . fissata à forfait e globalmente, senza possibilità perciò di diminuzione o di aumento in caso di modificazione dei costi nel corso dei lavori (ovvero: convenzioni circa la rivedibilità del prezzo per il caso di aumento dei costi generali o dei costi di singoli materiali o della manodopera durante il corso della costruzione). Pattuizioni circa l'onere delle spese per:

- licenze ed assensi degli uffici municipali e dei vigili del fuoco;

- direzione lavori;

- collaudi e verifiche circa la agibilità degli impianti;

- allacciamento luce, acqua, gas, fognature;

- cesate;

- i.v.a.;

- gratuita manutenzione per . . . dalla consegna. Tale prezzo verrà pagato come segue:

il . . .% all'inizio della costruzione; il . . .% alla copertura della prima soletta;

il . . .% all'ultimazione del rustico;

il...