Ordinanza Nº 20883 della Corte Suprema di Cassazione, 05-08-2019
Presiding Judge | BISOGNI GIACINTO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:20883CIV |
Date | 05 Agosto 2019 |
Court Rule Number | 20883 |
Court | Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI
TARANTO, elettivamente domiciliato in Roma, via San
Sebastianello 9, presso l'avv. Piergiuseppe Venturella,
rappresentato e difeso per procura speciale a margine del
ricorso, dagli avv.ti Donata Memmi (p.e.c.
memmi.donata(&ordavvle.legalmail.it
;
fax n. 099/4004053)
e Vito Agresti (p.e.c.
agresti0336@cert.avvmatera.it
;
fax n.
0835/333723);
- ricorrente -
nei confronti di
R.O.I.
-
Realizzazione
Opere
Ingegneria
S.p.A.,
1015
rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Linguiti
2018
(albertolinguiti@ordineavvocatiroma.org
),
per procura a
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20883 Anno 2019
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Data pubblicazione: 05/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 55;
-
controricorrente
-
e nei confronti di
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato
(ags.rm@mailcertavvocaturastato.it
),
e domiciliato presso i
suoi uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12;
-
controricorrente
-
e di
Costantino Casilli
-
intimato
-
nonché sul ricorso incidentale proposto da
R.O.I. - Realizzazione Opere Ingegneria S.p.A., come sopra
rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Linguiti;
-
ricorrente incidentale
-
nei confronti di
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del
Ministro pro tempore, come sopra rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-
controricorrente al ricorso incidentale
-
e nei confronti di
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto;
-intimato-
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
e di
Costantino Casilli
-
intimato
-
avverso la sentenza n. 401/2013 della Corte di appello di
Lecce, emessa il 10 maggio 2013 e depositata il 22 maggio
2013 R.G. n. 694/2011;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;
RILEVATO CHE
1.
Con citazione del 1/5 luglio 1985 R.O.I. Realizzazione
Opere di Ingegneria s.p.a., nella sua qualità di conferitaria
dell'Impresa ing. Vittorio Casilli, a sua volta aggiudicataria di
un contratto di appalto per la realizzazione della
sistemazione viaria della SS n. 7 Appia, ha convenuto
davanti al Tribunale di Taranto il Consorzio per l'Area di
Sviluppo Industriale di Taranto e il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti per ottenere la loro condanna al
risarcimento dei danni, quantificati in circa 3 miliardi e 400
milioni di lire, derivati da illegittime sospensioni dei lavori
ascrivibili a carenze progettuali che avevano portato a un
ritardo di circa 7 anni nella consegna e nel collaudo dei
lavori. Dichiarata l'incompetenza territoriale dal Tribunale
adito la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Lecce
quale foro erariale.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA